Номер извещения: 0187300006526000327

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Наименование объекта закупки: Приспособление общего имущества (придомовой территории) в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000070

Контактная информация

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Почтовый адрес: 628402, Ханты-Мансийский автономный (Тюменская область) округ, город Сургут, Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 17

Место нахождения: 628403, 628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 17

Ответственное должностное лицо: Абдуллина А. Н.

Адрес электронной почты: abdullina_an@admsurgut.ru

Номер контактного телефона: 7-3462-375038

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 17.03.2026 14:23 (МСК+2)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 25.03.2026 08:00 (МСК+2)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 25.03.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 27.03.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Максимальное значение цены контракта: 3 906 400,00

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100170014211244

Информация об объекте закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: Да

В соответствии c ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении на участие в закупке и документации о закупке.

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Начальная цена за единицу товара - Стоимость, ?

- 42.11.20.300 - Оборудование парковочного места для инвалида (установка дорожных информационных знаков) на парковках, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов и в границах красных линий дорог Технологический процесс установки дорожных знаков включает следующие группы работ ограждение места производства работ; бурение скважины; установка бесфундаментных стоек; бетонирование скважины; разделка оснований дорожных знаков; крепление щитков; снятие ограждения места производства работ. Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - Условная единица - - 15 733,33 - 15 733,33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" - -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Технологический процесс установки дорожных знаков включает следующие группы работ ограждение места производства работ; бурение скважины; установка бесфундаментных стоек; бетонирование скважины; разделка оснований дорожных знаков; крепление щитков; снятие ограждения места производства работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности выполняемых работ Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Технологический процесс установки дорожных знаков включает следующие группы работ - ограждение места производства работ; бурение скважины; установка бесфундаментных стоек; бетонирование скважины; разделка оснований дорожных знаков; крепление щитков; снятие ограждения места производства работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Технологический процесс установки дорожных знаков включает следующие группы работ - ограждение места производства работ; бурение скважины; установка бесфундаментных стоек; бетонирование скважины; разделка оснований дорожных знаков; крепление щитков; снятие ограждения места производства работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

- 42.11.20.300 - Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (ремонт тротуаров путем выполнения работ по устройству бордюрных съездов) Технологический процесс ремонта тротуаров, при понижении бортовых камней (тротуарной плитки) включает следующие группы работ Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах с погрузкой и вывозом на расстояние 19 км; демонтаж бетонного бортового камня БР300.30.15 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); демонтаж бетонного бортового камня БР100.20.8 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); устройство корыта под тротуар механизированным способом (погрузка и транспортировка на расстояние 19 км.); устройство основания тротуара из оптимально подобранной щебеночно-песчаной смеси С-5 (доставка материала к месту работы, распределение, планировка, уплотнение)- понижение тротуара; обработка покрытия битумной эмульсией ЭБК 1 из расчета 0,824 л/м2 с транспортировкой на 19 км. устройство покрытия тротуара из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 (допустимо применение асфальтобетонной смеси типа Г марки 2) Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - Квадратный метр - - 22 066,67 - 22 066,67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" - -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Технологический процесс ремонта тротуаров, при понижении бортовых камней (тротуарной плитки) включает следующие группы работ Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах с погрузкой и вывозом на расстояние 19 км; демонтаж бетонного бортового камня БР300.30.15 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); демонтаж бетонного бортового камня БР100.20.8 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); устройство корыта под тротуар механизированным способом (погрузка и транспортировка на расстояние 19 км.); устройство основания тротуара из оптимально подобранной щебеночно-песчаной смеси С-5 (доставка материала к месту работы, распределение, планировка, уплотнение)- понижение тротуара; обработка покрытия битумной эмульсией ЭБК 1 из расчета 0,824 л/м2 с транспортировкой на 19 км. устройство покрытия тротуара из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 (допустимо применение асфальтобетонной смеси типа Г марки 2) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности выполняемых работ Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Технологический процесс ремонта тротуаров, при понижении бортовых камней (тротуарной плитки) включает следующие группы работ - Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах с погрузкой и вывозом на расстояние 19 км; демонтаж бетонного бортового камня БР300.30.15 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); демонтаж бетонного бортового камня БР100.20.8 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); устройство корыта под тротуар механизированным способом (погрузка и транспортировка на расстояние 19 км.); устройство основания тротуара из оптимально подобранной щебеночно-песчаной смеси С-5 (доставка материала к месту работы, распределение, планировка, уплотнение)- понижение тротуара; обработка покрытия битумной эмульсией ЭБК 1 из расчета 0,824 л/м2 с транспортировкой на 19 км. устройство покрытия тротуара из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 (допустимо применение асфальтобетонной смеси типа Г марки 2) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Технологический процесс ремонта тротуаров, при понижении бортовых камней (тротуарной плитки) включает следующие группы работ - Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах с погрузкой и вывозом на расстояние 19 км; демонтаж бетонного бортового камня БР300.30.15 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); демонтаж бетонного бортового камня БР100.20.8 на тротуарах (с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 19 км.); устройство корыта под тротуар механизированным способом (погрузка и транспортировка на расстояние 19 км.); устройство основания тротуара из оптимально подобранной щебеночно-песчаной смеси С-5 (доставка материала к месту работы, распределение, планировка, уплотнение)- понижение тротуара; обработка покрытия битумной эмульсией ЭБК 1 из расчета 0,824 л/м2 с транспортировкой на 19 км. устройство покрытия тротуара из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 (допустимо применение асфальтобетонной смеси типа Г марки 2) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

- 42.11.20.300 - Оборудование парковочного места для инвалида (разметка парковочных мест) на парковках, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов и в границах красных линий дорог Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ: - ограждение места производства работ; - подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Подрядчик, выполняющий разметочные работы; - загрузка и заправка техники разметочным материалом; - нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки; - нанесение краевых линий горизонтальной разметки; Разметка наноситься на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Допускается при обновлении линии разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий. Снятие ограждения места производства работ. - Условная единица - - 5 433,33 - 5 433,33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" - -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Требования к работам, материалам Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к качеству и системе контроля качества работ При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ: - ограждение места производства работ; - подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Подрядчик, выполняющий разметочные работы; - загрузка и заправка техники разметочным материалом; - нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки; - нанесение краевых линий горизонтальной разметки; Разметка наноситься на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Допускается при обновлении линии разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий. Снятие ограждения места производства работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности выполняемых работ Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ: - - ограждение места производства работ; - подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Подрядчик, выполняющий разметочные работы; - загрузка и заправка техники разметочным материалом; - нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки; - нанесение краевых линий горизонтальной разметки; Разметка наноситься на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Допускается при обновлении линии разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий. Снятие ограждения места производства работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Требования к работам, материалам - Подрядчик обязан: - выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с настоящим описанием объекта закупки; - предоставлять данные о применяемых материалах; -своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в период производства работ; - соблюдать требования правил безопасного ведения работ; - самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; - устранять нарушения, замечания, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, используемых при выполнении работ. Все поставляемые на объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. В технологическом процессе Подрядчик обязан осуществлять Входной контроль: контроль поступающих материалов, а также технической документации. Контроль осуществляется визуально, преимущественно регистрационным методом (по сертификации, накладным, паспортам и т.п.), при необходимости – измерительным методом. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к качеству и системе контроля качества работ - При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей в Российской Федерации правовой, нормативной и технической документацией. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ: - - ограждение места производства работ; - подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Подрядчик, выполняющий разметочные работы; - загрузка и заправка техники разметочным материалом; - нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки; - нанесение краевых линий горизонтальной разметки; Разметка наноситься на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Допускается при обновлении линии разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий. Снятие ограждения места производства работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности выполняемых работ - Подрядчик обязан не позднее трех дней уведомить заказчика о начале производства работ, в дальнейшем ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ безопасность движения автомобильного транспорта. При производстве работ в зоне пешеходного движения Подрядчик обязан обеспечить установку ограждающих устройств зоны производства работ и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне, тротуарах. Подрядчик обязан по окончанию работ незамедлительно вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика в соответствии с приказом ответственного лица за технику безопасности. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Сведения о связи с позицией плана-графика

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000070

Максимальное значение цены контракта: 3 906 400,00

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100170014211244

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 16.12.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 39 064,00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст.45 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, происходит блокирование денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. Юр.лица, зарег-ые на территории государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, и физ.лица, являющиеся гражданами государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе внести денежные средства на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае обеспечения заявки в форме независимой гарантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать треб.ст.45 44-ФЗ. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст.45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляется по типовой форме, утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Гос., мун. учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Предприятия и организации, предусмотренные ст. 28, 29 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации): Получатель Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета БИК ТОФК УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ (МКУ "ДДТИЖКК") ИНН: 8602000411 КПП: 860201001 КБК: 04011610061040000140 ОКТМО: 71876000001 40102810245370000007 03100643000000018700 007162163

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, парковки, входящие в состав общего имущества многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем по оборудованию парковочного места для инвалида (разметка парковочного места, установка дорожных информационных знаков), приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (ремонт тротуаров путем выполнения работ по устройству бордюрных съездов).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 ФЗ 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 ФЗ№44-ФЗ. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Срок предоставления гарантий качества работ по оборудованию парковочных мест для инвалидов, устанавливается на следующие виды работ: - нанесение постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) - 3 месяца; - стойки дорожных знаков – 3 года. - дорожные знаки – 2 года. Срок предоставления гарантий качества работ по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (ремонт тротуаров путем выполнения работ по устройству бордюрных съездов), устанавливается на следующие конструктивные элементы: - земляное полотно и слои основания дорожной одежды – 5 лет. Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ. Гарантийный срок на работы вступает в действие с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: -

Требования к гарантии производителя товара: -

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 16.12.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий