Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0145300005225000296

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по праздничному оформлению МО «Город Всеволожск» в 2025г. и демонтаж праздничного оформления "Новый год" в 2026 г.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Электронная торговая площадка «Фабрикант»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.fabrikant.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКОЕ, Г ВСЕВОЛОЖСК, Ш КОЛТУШСКОЕ, Д. 138

Место нахождения: 188640, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138

Ответственное должностное лицо: Богданова У. О.

Адрес электронной почты: skp@vsevreg.ru

Номер контактного телефона: 8-81370-25144

Факс: 8 (81370) 25144

Дополнительная информация: Иностранные поставщики, не имеющие усиленной квалифицированной электронной подписи, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре, имеют право обмениваться с заказчиком документами без использования Единой информационной системы в сфере закупок (документооборот в ходе исполнения контракта). Предупреждение: за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Ответственное должностное лицо заказчика: Павлова Татьяна Ивановна, Тел.: 8 (813-70) 43-367, muvmuk47@gmail.com

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 09.07.2025 09:00

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 09.07.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 11.07.2025

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена контракта: 7905193.92 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки: 253470308764447030100100430563320244

Требования заказчиков

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕВОЛОЖСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Начальная (максимальная) цена контракта: 7905193.92 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 30.03.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет МО "Город Всеволожск"

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 41612101: Муниципальные образования Ленинградской области / Муниципальные районы Ленинградской области / Всеволожский муниципальный район / Городские поселения Всеволожского муниципального района/ / Всеволожское

Закупка за счет собственных средств организации: Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы

7905193.92 - 5287009.46 - 2618184.46 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

00805037040200760244 - 7905193.92 - 5287009.46 - 2618184.46 - 0.00 - 0.00

Итого - - 5287009.46 - 2618184.46 - 0.00 - 0.00

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ленинградская, м.р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г Всеволожск, по адресам, указанным в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки: 79051.93 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки предоставляет обеспечение заявки в соответствии со ст. 44,45 Закона № 44-ФЗ. В случае, если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, то такой участник вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных в постановлении Правительства РФ от 10.04.2023г №579.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: "Номер расчётного счёта"03232643416121014500 "Номер лицевого счёта"05453D04060 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"044030098 "Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810745370000098

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя: 4703083640

КПП получателя: 470301001

КБК доходов: 00811610061130000140

ОКТМО: 41612101001

Номер единого казначейского счета: 40102810745370000098

Номер казначейского счета: 03100643000000014500

БИК ТОФК: 044030098

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: В соответствии с Приложением № 3 к извещению (Проект контракта) и требованиями ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03232643416121014500 "Номер лицевого счёта"05453D04060 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"044030098 "Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810745370000098

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Гарантия Подрядчика на используемые при выполнении работ товары должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной товар. Гарантия на вновь поставленные элементы праздничного оформления должна быть не менее 6 (шести) месяцев.

Требования к гарантии производителя товара: Гарантия Подрядчика на используемые при выполнении работ товары должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной товар. Гарантия на вновь поставленные элементы праздничного оформления должна быть не менее 6 (шести) месяцев.

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантия Подрядчика на используемые при выполнении работ товары должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной товар. Гарантия на вновь поставленные элементы праздничного оформления должна быть не менее 6 (шести) месяцев.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется:

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация: Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта. Монтаж: в течении 1-го дня после получения заявки от Заказчика. Демонтаж: в течении 1-го дня после получения заявки от Заказчика. Выполнение работ осуществляется по заявкам Заказчика.

Объект закупки

Итого: 7905193.92 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Прил. №2 к изв Обоснование НМЦК (2).xlsx Проект контракта 1 Прил. №3 к изв Проект контракта (1).doc Описание объекта закупки 1 Прил. №1 к изв Описание объекта закупки (1).docx 2 Приложение 1 к ООЗ Ведомость объемов.docx 3 Приложение 2 к ООЗ Перечень адресов полный.docx Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Прил. №4 к изв Треб. к содерж. и составу заявки.docx Дополнительная информация и документыДокументы не прикреплены

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - - Стоимость позиции

Выполнение работ по праздничному оформлению МО «Город Всеволожск» в 2025г. и демонтаж праздничного оформления «Новый год» в 2026г. Идентификатор: 185954378 - 33.20.70.000 - Работа - Условная единица - 7905193.92 - - 7905193.92

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий