Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Общая информация

Номер извещения: 0158300035925000002

Наименование объекта закупки: Строительство автомобильных дорог по ул. Полевая, ул. Листопадная, ул. Южная, ул. Лазоревая, ул. Красная, ул. Новая в п. Целина Целинского района, Ростовской области

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет: Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

Почтовый адрес: 347760, Ростовская Область, Целина Поселок, 2-я Линия, дом 105

Место нахождения: Российская Федерация, 347760, Ростовская обл, Целинский р-н, Целина п, УЛИЦА 2-Я ЛИНИЯ, ДОМ 105

Ответственное должностное лицо: Батищева Н. С.

Адрес электронной почты: otdelecon@mail.ru

Номер контактного телефона: 8-86371-91906

Факс: Информация отсутствует

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 28.01.2025 08:00

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 28.01.2025

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 29.01.2025

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 153403500.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Аванс, %: 30.00

Номер принимаемого бюджетного обязательства: 6031234325580000010

Дата принимаемого бюджетного обязательства: 20.01.2025

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 01.12.2025

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет Целинского района

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 60656000: Муниципальные образования Ростовской области / Муниципальные районы Ростовской области / Целинский муниципальный район

Закупка за счет собственных средств организации: Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Оплата за 2027 год - Сумма на последующие годы

153403500.00 - 153403500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

Код бюджетной классификации Российской Федерации - Сумма контракта (в валюте контракта)

Всего: - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год - Сумма на последующие годы

902040922202L3720414 - 138063200.00 - 138063200.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

90204092220223720414 - 15340300.00 - 15340300.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Итого - - 153403500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Идентификационный код закупки: 253613600384261360100100080014211414

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ростовская, м.р-н Целинский, с.п. Целинское, ул. Полевая, ул. Листопадная, ул. Южная, ул. Лазоревая, ул. Красная, ул. Новая

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Объект закупки

Итого: 153403500.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3 . 1 Требования в соответствии с позицией 17 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 100 млн. рублей; не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей; не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 500 млн. рублей.Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (акты) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем вторым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 4 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.* Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. *за исключением случаев, перечисленных в ч. 2.1 и 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. 5 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Объем привлечения: 25.00%

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки: 7670175.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров, вытекающих из независимой гарантии, Арбитражным судом Ростовской области. Если при проведении предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" электронных процедур предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - участники закупки), вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, отраженных в Постановления Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами".

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: "Номер расчётного счёта"03232643606560005800 "Номер лицевого счёта"05583123430 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации" Информация отсутствует "Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя: 6136003842

КПП получателя: 613601001

КБК доходов: Информация отсутствует

ОКТМО: 60656455101

Номер единого казначейского счета: 40102810845370000050

Номер казначейского счета: 03100643000000015800

БИК ТОФК: 016015102

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта: 15340350.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется участником закупки до подписания Муниципального контракта.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций участник закупки (продавец) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Участника закупки (продавца) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта должен быть изменен при применении антидемпинговых мер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в т.ч. части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения Контракта в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежат возврату Подрядчику в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Платежные реквизиты: "Номер расчётного счёта"03232643606560005800 "Номер лицевого счёта"05583123430 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации" Информация отсутствует "Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Муниципальным заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: - земляное полотно – 8 лет; - основание дорожной одежды – 8 лет; - нижний слой покрытия – 5 лет; - верхний слой покрытия – 7 лет; - водопропускные трубы – 6 лет; - барьерное ограждение – 5 лет; - сигнальные столбики – 2 года; - стойки под дорожные знаки – 5 лет; - дорожные знаки – 10 лет; - горизонтальная разметка красками (эмалями) – 3 мес. - линия наружного освещения – 2 года.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 1534035.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок Гарантийных обязательств (в случае установления различных сроков по видам работ – учитывается наибольший срок), которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты: "Номер расчетного счета"03232643606560005800 "Номер лицевого счета"05583123430 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"016015102 "Наименование кредитной организации"Отделение Ростов-на-Дону //УФК по Ростовской области "Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Дополнительная информация: К закупке применяются требования Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Все расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению

Перечень прикрепленных документов: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 РЛ_ул_Полевая_ул_Листопадная_ноябрь_2024_1_2 Проект контракта 1 Проект контракта Описание объекта закупки 1 Описание_объекта_закупки Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требования к содержанию, составу заявки аукцион Дополнительная информация и документы 1 Порядок рассмотрения заявок 2 Приложение к извещению Файлы проектной документации 1 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-1) 2 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-1)-Изм 3 Раздел ПД №5 (014-2017-ПОС)-Изм 4 Раздел ПД №7 (014-2017-ООС)-Изм2 5 Раздел ПД №8 (014-2017-ПБ) 6 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-1) 7 Технический отчет ИГДИ (014-2017-ИГДИ)Изм 8 Заключение Достоверность 9 Технический_отчет_ИЭИ_014_2017_ИЭИ_Изм_compressed 10 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-3)-Изм 11 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-6)-Изм 12 ПМ1 13 ПМ2 14 Раздел ПД №2 (014-2017-ППО)-Изм 15 Раздел ПД №1 (014-2017-ПЗ)-Изм 16 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-2)-Изм 17 Технический отчет ИГИ (014-2017-ИГИ)-Изм 18 ПП2 19 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-4)-Изм 20 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-6) 21 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-2) 22 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-4) 23 ПП1 24 Раздел ПД №3 (014-2017-ТКР-5)-Изм 25 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-3) 26 Раздел ПД №9 (014-2017-СМ-2-5) 27 Заключение Проект

Наименование товара, работы, услуги - Код позиции - Тип позиции - Единица измерения - Цена за единицу - Количество (объем работы, услуги) - Стоимость позиции

Выполнение работ по строительству автомобильной дороги Идентификатор: 171804516 - 42.11.20.000-00000004 - Работа - Условная единица - 153403500.00 - 1 - 153403500.00

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий