Общая информация

Номер извещения: 0372200180124000029

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту мачт освещения для нужд СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» в 2024 году

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет: Заказчик САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"

Почтовый адрес: 199406, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, ПР-КТ СРЕДНИЙ В.О., 87/2, ЛИТ. А, 40309000

Место нахождения: 199406, Санкт-Петербург, ПР-КТ СРЕДНИЙ В.О., Д.87/К.2, ЛИТ. А, 40309000

Ответственное должностное лицо: Старовойтова С. В.

Адрес электронной почты: centr.sporta.vo@mail.ru

Номер контактного телефона: 8-812-3226963

Факс: (812) 322-68-15

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2024 08:00

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 14.05.2024

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 1759987.38 Российский рубль

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024

Закупка за счет бюджетных средств: Нет

Закупка за счет собственных средств организации: Да

Финансовое обеспечение закупки

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

1759987.38 - 1759987.38 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

Всего: - Оплата за 2024 год - Оплата за 2025 год - Оплата за 2026 год - Сумма на последующие годы

1759987.38 - 1759987.38 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Код видов расходов - Сумма контракта (в валюте контракта)

на 2024 год - на 2025 год - на 2026 год - на 2027 год

1 - 2 - 3 - 4 - 5

244 - 1759987.38 - 0 - 0 - 0

Итого - 1759987.38 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Код видов расходов: Сумма контракта (в валюте контракта)

Идентификационный код закупки: 242780145148878010100100010440000000

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.87, корп.2, лит. А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Объект закупки

Работы по ремонту мачт освещения для нужд СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» в 2024 году Идентификатор: 149865891 - 43.99.90.190 - - - - - 1 - Условная единица - 1759987.38 - 1759987.38

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки - согласно приложению № 2 к Описанию объекта закупки ИКЗ 242780145148878010100100010440000000 "Локальный сметный расчет" - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 1759987.38 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 . 1 Требования в соответствии с позицией 15 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571

Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства. Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

17599.87 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Иные требования и условия предоставления обеспечения заявки определяются в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Порядок предоставления обеспечение заявок на участие в закупке участниками, являющимися иностранными лицами приведен в Приложение № 5 к настоящему извещению.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"03224643400000007200

"Номер лицевого счёта"0491110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"014030106

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта обеспечивается: - предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - ФЗ N 44), Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и требованиями раздела 7 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"03224643400000007200

"Номер лицевого счёта"0491110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"014030106

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"40102810945370000005

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Указан в разделе 5 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

175998.74 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Гарантийные обязательства обеспечиваются Участником закупки (Подрядчиком) посредством предоставления: - независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ N 44, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005, содержащей следующие обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается такой независимой гарантией: любые гарантийные обязательства по контракту, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту и требований Заказчика, предъявляемых в рамках гарантийных обязательств, а также обязательства, за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения которых в течение гарантийного срока Контрактом предусмотрена неустойка; - или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ N 44. Гарантия должна содержать информацию, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иные требования и условия предоставления обеспечения гарантийных обязательств определяются в соответствии со статьей 96 ФЗ N 44 и требованиями раздела 5 Приложения № 1 к Контракту «Условия электронного контракта, формируемые без использования ЕИС»

Платежные реквизиты

"Номер расчетного счета"03224643400000007200

"Номер лицевого счета"0491110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"014030106

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"40102810945370000005

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

2 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Дополнительная информация и документы

2 Уведомление о прохождении контроля

Ссылки

Общая информация

Документы

Журнал событий